23 Марта 2017
$57.64
62.27
PDA-версия PDF-версия Аудиоверсия

Новости дня
Закупки06.07.2015

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС на право заключения договора на замену оконных блоков для нужд государственного автономного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь»

 

 

«Утверждаю»
Генеральный директор
ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь»
 
«Согласовано»
На заседании наблюдательного
совета ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь»
«24» июня 2015 г.
_________________
О.Н. Чудина
«___» _________ 2015 г.
 
          Протокол № 1
Председатель наблюдательного совета ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь»
________________
Л.М. Ромицына

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на замену оконных блоков для нужд государственного автономного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь»
  
 
 
 
 
 
г. Тверь
2015 г.

Содержание конкурсной документации
 
Конкурсная документация включает в себя:
 
Раздел I. Термины и определения;
Раздел II. Инструкция участникам закупки (ИУЗ);
Раздел III. Информационная карта ИУЗ;
Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора;
Раздел V. Техническое задание;
Раздел VI. Проект договора.
 
Раздел I. Термины и определения.
 
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика либо в установленных Положением о закупке случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением договора.
 
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках, заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае если в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора.
 
Участник закупки – Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.
 
Заказчик – организация, указанная в ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ.
 
Официальные сайты в сети Интернет для размещения информации о проведении закупки – www.zakupki.gov.ru., www.otc-tender.ru и сайте заказчика www.tverlife.ru
 
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер.
 
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный заказчиком для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
 
Заявка на участие в конкурсе - документальное подтверждение участника закупки его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
 
Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, оформленный и созданный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
 
Раздел II. Инструкция Участникам закупки (ИУЗ)
 
Статья 1. Заказчик
Заказчик, указанный в п. 1 информационной карты ИУЗ проводит открытый конкурс на условиях, изложенных в настоящей конкурсной документации.
 
Статья 2. Источник финансирования и порядок оплаты
2.1. Финансирование договора, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из средств областного бюджета Тверской области.
2.2.Форма, срок и порядок оплаты договора определяется в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, и указан в п. 4 Информационной карты ИУЗ.
2.3. Авансирование  работ по договору не предусмотрено.
 
Статья 3. Сведения о валюте цены договора и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.
3.1. Все расчеты в документации по настоящему конкурсу должны быть выражены в российских рублях.
При расчетах по договору, заключенному в иностранной валюте, используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату осуществления платежей по договору.
 
Статья 4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота).
4.1                  Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о проведении открытого конкурса и «Информационной карте конкурса». При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
4.2                  Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного «Информационной карте конкурса».
4.3                  Заявки Участников, не могут содержать  предложение цены  большей чем указано в  извещении о проведении конкурса. В случае подачи Участником, заявки с предложением  цены большей, чем указано в извещении, такие заявки будут отклонены комиссией.
 
Статья 5. Требования, предъявляемые к участникам закупок
5.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.
5.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:
5.2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
5.2.2. Не проведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5.2.3.Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
5.2.4. Отсутствие у  участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности  по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с  законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством  Российской Федерации, по которым имеется вступившие в силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны  безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)  за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об  обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению  на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закупки не принято;
5.2.5. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального  исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),  а также  неприменение в отношении  указанных  физических лиц наказания в виде лишения права занимать  определенные должности или  заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде  дисквалификации;
5.2.6. Обладание участниками процедур закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
5.2.7. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
5.2.8. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.2.9. В случае если, несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
 
Статья 6. Требования, предъявляемые к выполняемым работам.
6.1 Описание выполняемых работ, общие требования к выполнению работ, требования к качеству, техническим характеристикам и материалам, используемых подрядчиком, требования к товару, требования по срокам и объему гарантии качества, по результатам работ установленные  Заказчиком описаны в  разделе V данного документа.
 
Статья 7. Преимущества, предоставляемые при участии в закупке.
            Преимуществ, для  всех участников закупки  не установлено.
 
Статья 8. Затраты на участие в конкурсе.
8.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник закупки. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
 
Статья 9. Разъяснение конкурсной документации. Порядок предоставления конкурсной документации.
9.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).
9.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет участнику закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного конкурсной документацией.
Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
9.3. Не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
9.4. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, без взимания платы.
 
 
Статья 10. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию.
10.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не подлежат изменению объект закупки. В течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем  пятнадцать дней.
Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации, и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.
10.2. Изменения направляются заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.
10.3. Участники закупки, использующие конкурсную документацию, размещенную в единой информационной системе, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию.
Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.
 
Статья 11. Отмена конкурса.
11.1. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении открытого конкурса, вправе отменить открытый конкурс не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.
11.2. Извещение об отмене открытого конкурса размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отмене открытого конкурса.
11.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем тем участникам закупки, подавшим заявки, в отношении которых заказчик обладает информацией о реквизитах участников (место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, иные реквизиты для осуществления связи).
 
Статья 12. Количество конкурсных заявок от одного участника закупки.
12.1 Участник закупки подает конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Участник закупок вправе подать только одну конкурсную заявку.
12.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе (предложений по исполнению договора) в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, предложения по исполнению договора не изменены, все заявки на участие в конкурсе (предложения по исполнению договора) такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
12.3.Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной документации, согласно требованиям статьи 13 настоящего раздела. Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника закупок.
12.4. В случае указания в конкурсной документации на товарные знаки, которые сопровождаются словами «или эквивалент», в предложениях по исполнению договора в заявках участников закупки на участие в конкурсе не допускается использование слов «или эквивалент».
12.5. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.
 
Статья 13. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.
13.1.Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме (Приложение №2) и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. Данная заявка должна содержать опись предоставляемых документов (Приложение №1).
13.2. Все приложения к заявке на участие в открытом конкурсе являются неотъемлемой частью заявки и должны быть надлежащим образом заверены.
13.3. Анкету участника закупки (сведения об участнике закупки) (Приложение №3);
13.4. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
13.5. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;
13.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;
13.7. Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, а также документы, подтверждающие дополнительные требования при проведении конкурса на выполнение работ, оказание услуг, в случае если в документации о закупке установлен такой критерий оценки заявок;
13.8. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой, с указанием случаев:
13.8.1. Если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной;
13.8.2.  если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки до момента заключения договора;
13.9. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;
13.10. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупки.
13.11. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.
 
Статья 14. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
14.1. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
14.2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
14.3. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы такой заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
 
Статья 15. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок приема заявок на участие в конкурсе.
15.1. Сроки начала приема и окончания приема заявок на участие в конкурсе указаны в  извещении об открытом конкурсе, а так же в  информационной карте. Там же указаны сроки вскрытия конвертов с заявками Участников, и сроки определения победителя.
15.2. Заявка на участие в конкурсе может быть отправлена по почте или доставлена курьером.
15.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.
15.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении и конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
Полученные после, окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурс не вскрываются. В случае если на конверте указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки, в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.
15.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
15.6. Заказчик - организация обеспечивают сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и обеспечивают рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
 
 
Статья 16. Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе.
16.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок.
16.2. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсе. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".
16.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника закупки об отзыве своей заявки.
16.4. Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
 
Статья 17. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
Требований обеспечения заявок  на участие в данном конкурсе не установлено.
 
Статья 18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
18.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
18.2. Участники закупки или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.
Присутствующие на заседании комиссии представители участников закупки должны зарегистрироваться до начала заседания комиссии.
Участникам закупки также предоставляется возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
18.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, предоставляется возможность подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.
Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес (для юридического лица) каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
18.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком в течение трех дней со дня подписания такого протокола, в единой информационной системе.
 
Статья 19. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.
19.1.Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок требованиям, установленным статье 5 данного раздела документации. Комиссия рассматривает в день и во время, указанные в извещении о проведении конкурса рассматривает все поступившие заявки на участие в конкурсе. 
19.2. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. В протоколе указывается обоснование такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.
19.3. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников закупок, признанных участниками конкурса.
19.4. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий  исполнения договора в соответствии с критериями,  в порядке  установленными конкурсной документацией.
19.5. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие условия.
19.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, признанным победителем конкурса. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, признан участником конкурса, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект договора. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
19.7. Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.
19.8. Участник закупки после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик предоставляет в письменной форме или в форме электронного документа участнику закупки соответствующие разъяснения. Участник закупки вправе обжаловать результаты рассмотрения и оценки заявок.
 
Статья 20. Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе.
20.1. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект договора.
20.2. Участник закупки после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик предоставляет в письменной форме или в форме электронного документа участнику закупки соответствующие разъяснения. Участник закупки вправе обжаловать результаты рассмотрения и оценки заявок.
 
Статья 21. Заключение договора.
21.1. Заказчик заключает договор с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.
21.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса  договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
21.3. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его заказчику не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента получения проекта договора.
21.4. В Информационной карте конкурса устанавливается общий срок заключения договора, который должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и заявок на участие в конкурсе и не должен превышать двадцать дней со дня размещения указанного протокола в единой информационной системе.
21.5. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (при согласии такого участника заключить договор). В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
22.6. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
 
Статья 22. Обеспечение исполнения договора.
Требований по обеспечению  исполнения договора не установлено.
 
 
Статья 23. Подача недостоверных сведений
23.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа требованиям настоящей конкурсной документации, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик отстранит такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
 
Раздел 3. Информационная карта ИУЗ
 
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения открытого конкурса дополняют собой положения Инструкции Участникам Закупки (ИУЗ). В случае противоречий между положениями Информационной карты ИУЗ и ИУЗ, Информационная карта ИУЗ имеет преобладающую силу.
 
ИУЗ 1.
Заказчик: Государственное  автономное учреждение Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» (ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь»)
Место нахождения: 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7 Почтовый адрес: 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7.
Адрес электронной почты: andrey.lapshin@tverlife.ru
Контактный телефон тел/факс 8(4822) 34-47-05.
Ответственное должностное лицо заказчика: Лапшин Андрей Игоревич – ведущий юрисконсульт.
ИУЗ 2.
Открытый конкурс
Объект выполнения работ: замена оконных блоков на 2,3,4 этажах в помещениях занимаемых здания ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» 
Сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru., www.otc-tender.ru, и сайте заказчика www.tverlife.ru
Источник финансирования и порядок оплаты:
Источником финансирования являются средства областного бюджета Тверской области
 
Аванс не предусмотрен.
ИУЗ 3.
Валюта открытого конкурса:
Рубль Российской Федерации.
ИУЗ 4.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
790 060,00 (семьсот девяносто тысяч шестьдесят руб. 00 коп.)
Цена договора включает в себя стоимость работ, налоги, сборы и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения договора.
ИУЗ 5.
Требования к участникам открытого конкурса:
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке
2.Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:
2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
2.2. Не проведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.3.Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
2.4. Отсутствие у  участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности  по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с  законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством  Российской Федерации, по которым имеется вступившие в силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны  безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)  за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об  обжаловании указанных недоимки, задолженности  и решение по такому заявлению  на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закупки не принято;
2.5. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального  исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),  а также  неприменение в отношении  указанных  физических лиц наказания в виде лишения права занимать  определенные должности или  заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде  дисквалификации;
2.6. Обладание участниками процедур закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
2.7. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
1.                  2.8. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре ннедобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае если, несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
 
ИУЗ 6.
Преимущества, предоставляемые участнику конкурса по  каким либо основаниям  не установлены.
ИУЗ 7.
Срок направления запроса на разъяснение положений
Участники закупки могут направить запросы, на разъяснение положений конкурсной документации, начиная с «30» июня 2015 г. до «16» июля 2015 года.
ИУЗ 8.
Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе:
1.Заявка на участие в открытом конкурсе представляется по форме (Приложение №2) и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. Данная заявка должна содержать опись предоставляемых документов (Приложение №1).
2. Все приложения к заявке на участие в открытом конкурсе являются неотъемлемой частью заявки и должны быть надлежащим образом заверены.
3. Анкету участника закупки (сведения об участнике закупки) (Приложение №3);
4. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
5. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;
7. Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, а также документы, подтверждающие дополнительные требования при проведении конкурса на выполнение работ, оказание услуг, в случае если в документации о закупке установлен такой критерий оценки заявок;
8. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой, с указанием случаев:
8.1. Если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной;
8.2.  если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки до момента заключения договора;
9. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;
10. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупки.
11. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.
ИУЗ 9.
Срок и  место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе подаются, ежедневно начиная с
«30» июня 2015 г. с 10 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Процедура  вскрытия  конвертов с заявками будет проводиться  «21» июля 2015 г. в 10час 00 мин, по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, кабинет 421.
Конкурсные заявки принимаются заказчиком:
- на бумажном носителе по месту нахождения: 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7,  кабинет 421, в рабочие дни с 10:00 часов до 16 часов 00 минут (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов);
- по почтовому адресу: индекс 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова,  д.7
ИУЗ 10.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Не установлено.
ИУЗ 11.
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, состоится по адресу:
 г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7,  кабинет 421,
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответствии с порядковыми номером, присвоенным при регистрации заявки.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится «21» июля 2015 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
ИУЗ 12.
В целях оценки и сопоставления предложений участников закупки установлены показатели оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость:
1) цена договора - 60%;
2) квалификация участника (подтверждается копиями договоров со специалистами необходимой квалификации, для выполнения работ, услуг по предмету конкурса) – 15%;
3) продолжительность работы на рынке (подтверждается  заверенной копией свидетельства о регистрации) – 5%;
4) опыт работы связанного с предметом контракта (подтверждается копиями договоров аналогичных работ) – 5 %;
5) гарантийный срок выполненных работ – 15%.
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется по формуле:
Ri = Кцi + Ккi+Кпi+Коi+Кгi,
где Ri - итоговый рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения);                    
Кцi - рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения) по критерию «цена договора»;
Ккi - рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения) по критерию «квалификация участника» процедур закупки;
Кпi- рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения) по критерию «продолжительность работы на рынке»;
 Коi - рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения) по критерию «опыт работы связанного с предметом контракта»;
Кгi -  рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения) по критерию «гарантийный срок выполненных работ».
 
См.  ниже Порядок экспертно-балльной оценки по подкритериям.
ИУЗ 13.
Порядок заключения договора:
Договор заключается не позднее  двадцати дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
 
Возможность изменить условия договора:
Не предусмотрено.
ИУЗ 14.
Обеспечение исполнения договора:
обеспечения исполнения договора не установлено.
 
 
Порядок экспертно-балльной оценки
заявок участников конкурса на определение подрядчика на замену оконных блоков на 2,3,4 этажах в кабинетах: 421; 422; 423; 424; 425; 426; 429; 430; 431; 428; 432; 334; 336; 206; 218; 202; 208, ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» расположенных по адресу: индекс 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7
 
В соответствии с  конкурсной документацией, комиссия производит ранжирование
заявок участников отбора, признанных соответствующими требованиям документации
комиссионному отбору, с использованием экспертно-бального метода оценки (таблица №1),
 
Таблица №1
№ п/п
Наименование параметра
Диапазоны изменения баллов
макс
 
1.
Цена договора (коммерческое предложение –Приложение №4)
минимальное ценовое предложение договора – 60 баллов, следующее по убыванию цены предложение договора – количество баллов снижается на три балла от предыдущего
60
 
2.
Квалификация участника (подтверждается копиями договоров со специалистами необходимой квалификации, для выполнения работ, услуг по предмету конкурса) (Приложение №5)
 
До 3 договоров -5 баллов
4-6 договоров -10 баллов
7-10 договоров – 15 баллов
15
3.
Продолжительность работы на рынке (подтверждается  заверенной копией свидетельства о регистрации) (Приложение №6)
Менее 1 года - 0 баллов
1 -2 года - 1 балл
3 -4 лет - 2 балла
5-9 лет – 4 балла
10 и более – 5 баллов
5
 
4.
Опыт работы связанного с предметом контракта (подтверждается копиями договоров аналогичных работ)
(Приложение №7)
Кол-во договоров  до 5 шт- 3 баллов
6-10 договоров – 4 баллов
Свыше 10 договоров -5 баллов
 
5
5.
Гарантийный срок выполненных работ (Приложение №8)
Срок гарантии до 2-х лет- 8 баллов
от 2-х лет  до 4-х  лет – 12 баллов свыше 4-х лет – 15 баллов
15
 
 
Итого баллов
 
100
 
 
 
Раздел IV. Обоснование начальной цены
на выполнение  работ по замене оконных блоков на 2,3,4 этажах в кабинетах: 421; 422; 423; 424; 425; 426; 429; 430; 431; 428; 432; 334; 336; 206; 218; 202; 208, ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» расположенных по адресу: индекс 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7,  из материалов подрядчика.
 
В качестве источников для определения начальной (максимальной) цены договора использовались локальные сметы Тверского регионального центра по ценообразованию в строительстве (прилагается).
 
 
Раздел V. Техническое задание
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение  работ по замене оконных блоков на 2,3,4 этажах в кабинетах: 421; 422; 423; 424; 425; 426; 429; 430; 431; 428; 432; 334; 336; 206; 218; 202; 208, ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» расположенных по адресу: индекс 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7,  из материалов подрядчика.
 
Описание технического состояния объекта: Здание, по адресу: индекс 170001 Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7. Конструкция капитальная. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты. Этажей – 5.
 
1. Описание выполняемых работ
 
Комплекс работ включает  в себя: 
- выезд замерщика, для уточнения размеров;
- демонтаж старых металлических оконных блоков – 30 шт.;
            - изготовление пластиковых окон в соответствии с требованиями к товару, 
              установленными настоящим Техническим заданием 30 шт.;
- доставка пластиковых окон (блоков) до места установки;
            - установка пластиковых окон (блоков);
- установка оцинкованных отливов;
- установка пластиковых подоконников;
- оштукатуривание поверхностей оконных откосов по кирпичной кладке, бетону и
   камню криволинейных;
- отделку откосов производить с использованием декоративных уголков 40х40 мм.
- оштукатуривание и шпатлевание мест разрушения  оконных проемов  и 
   подоконников после установки пластиковых окон;
- уборка и затаривание мусора в мешки;
- вывоз мусора.
Размеры оконных блоков указаны на основании предварительных замеров, произведённых Заказчиком. При выполнении работ, подрядчику необходимо самостоятельно произвести все необходимые замеры для заказа и установки оконных блоков.
Требования к наименованию, количеству, качеству и техническим характеристикам товара, указаны в таблице:
 
 
Окно ПВХ
 
 
Описание: Image00001.jpg
 
 Профиль:
 SCHTERN 58мм или аналог
 
 
 
 Цвет:
 Белый
 
 
 
 Заполнение:
 4-16-4
 
 
 
 Фурнитура:
 Winkhaus SCHTERN или аналог
 
 
 
 Размеры:
 1840*1830 мм.
 
 
 
 Количество:
 30 шт.
 
 
 
 Площадь изделия:
 3,37 кв. м.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
 
 
Наименование
Кол-во
Размер
 
 
 
Подставочный профиль SCHTERN 58 или аналог
30
1840
 
 
 
Москитная сетка бел.
30
550*1170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОПОЛНЕНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ:
 
 
Наименование
Кол-во
Размер
 
 
 
Отлив белый
30
150*2100
 
 
 
Откос 10 мм в комплекте
90
600*2100
 
 
 
Внутренняя параизоляционная лента 100х1,5мм (12м)
1
220000
 
 
 
Наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента 100мм (25м) 
1
55000
 
 
 
Лента ПСУЛ (10м рулон)
17
 
 
 
 
Подоконник SCHTERN 600 мм белый
30
2100
 
 
 
торцевые накладки для подоконника SCHTERN бел.
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтаж оконных блоков должен выполняться с паро–гидроизоляцией (внешние швы заделать предварительно сжатой уплотнительной лентой, с последующей защитой паропроницаемой мастикой для наружных швов). Все притворы окон должны содержать уплотнительные прокладки из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Цвет оконных блоков белый в соответствии с существующей окраской оконных  блоков здания.
Оконные блоки выполнить в соответствии с ГОСТ 30777-2001«Устройства откидные,  поворотно–откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия», с приложением инструкции  по монтажу, эксплуатации  и техническому обслуживанию.
Установку водоотлива  выполнять в штробах наружных откосов с последующей заделкой  паропроницаемой мастикой для наружных швов, под отливы установить шумогасящую прокладку, уклон водоотлива от оконного блока не менее 100.
 
2. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):
Работы по замене металлических оконных рам,  на пластиковые окна из ПВХ изготовленные из материалов подрядчика, в рамках капитального ремонта для нужд государственного автономного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь»  далее «Работы» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными  нормами и правилами: ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных блоков к стеновым проемам. Общие характеристики», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования  к жилым зданиям и помещениям», СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СниП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СниП 41-01-2001 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с товаром (пластиковыми окнами, подоконниками, фурнитурой, отливами и материалами для гидроизоляции), предусмотренные действующими нормативными актами:
- сертификат соответствия на стеклопакеты  строительного назначения морозостойкого исполнения;
-  основные показатели и результаты сертификационных испытаний стеклопакетов  общестроительного назначения морозостойкого исполнения;
-  санитарно-эпидемиологическое заключение на профили поливинилхлоридные для оконных блоков, подоконники, отливы, фурнитуру и материалы для гидроизоляции с гигиеническими характеристиками;
-  технический регламент о требованиях пожарной безопасности на стеклопакеты  строительного назначения морозостойкого исполнения, подоконники.
3. Требования к качеству, техническим характеристикам и материалам, используемого подрядчиком:
3.1. При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
3.2. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
3.3. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции и т.п.), краткое описание способа и области применения оборудования, материалов, другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.
3.4. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.
3.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора ремонтных работ.
3.6. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
3.7. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.
3.8. Строительные отходы утилизируются в установленном порядке Подрядчиком работ.
Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:
- ответственность за безопасное проведение работ несет подрядчик;
- подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте;
- весь персонал подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по ТБ в установленном порядке;
- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда).
При выполнении Работ подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.
 
 
 
 
 
4. Требования к товару:
Пластиковое окно из ПВХ:
 Блок оконный ПВХ (1840*1830 мм.)  в количестве - 30 шт.
            Таблица применяемых материалов
Наименование
Характеристики
Соответствие
стандартам
Оконный
профиль
Однокамерный стеклопакет (4М1-16-4М1), трехкамерный поливинилхлоридный  оконный профиль. Цвет белый, поверхность качественная, гладкая. Теплоизоляция - 0,63 м2 °С/Вт, звукоизоляция - 4 класс по Европейским стандартам VDI 2719, группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2. Ширина камеры армирования 35 мм. Системная глубина –  не менее 58 мм. Профиль имеет предкамеры, расположенные снаружи и внутри, что обеспечивает оптимальную теплозащиту. Профиль экологически чист.
ГОСТ 30673-99; ГОСТ 30674-99; ГОСТ 23166-99; СНиП 23-03-2003; СанПин 2.1.2.729-99; ISO 9001
Фурнитура
Должна обеспечивать легкое открывание и закрывание окна. Изготовлена из качественных и долговечных материалов.
ГОСТ 30777-2001; ГОСТ 538-2001
Уплотнитель
Двухконтурный уплотнитель из эластомерных материалов. 2 контура уплотнения предотвращают потери тепла, задерживают пыль и влагу.
ГОСТ 30778-2001
Стеклопакет
Стеклопакет однокамерный  для остекления оконных блоков. Имеет ровные кромки и целые углы, герметичен.
Общая глубина герметизирующего слоя - не мене 9 мм.
Коэффициент направленного пропускания света - не менее 75%
Содержание газа в межстекольном объеме – не менее 90% по объему
Точка росы внутри стеклопакета – не выше 45°С
Звукоизолирующая способность – не менее 34 дБ
Эффективность влагопоглотителя – не менее 35°С
Сопротивление теплопередаче – не менее 0,58 м2 °С/Вт
ГОСТ 24866-99
Откосы
Панели стеновые пластиковые трехслойные с утеплителем (толщина 10 мм) белого цвета для изготовления откосов.
       ISO 9001
Подоконник
Пластиковый подоконник – цвет белый согласовывается с Заказчиком.
ISO 9001
Декоративный уголок
Пластиковый уголок белого цвета (40 х 40 мм) для отделки откосов.
ISO 9001
 
5. Требования по срокам и объему гарантии качества по результатам работ.
5.1. Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет не менее 50 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
5.3. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.
5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Тверской области.
5.5. Работы должны быть сданы заказчику подрядчиком в соответствии договором.
 
6. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:
6.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой и календарным планом.
6.2. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику накладные на товар, акты о приемке выполненных работ.
6.3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.
 
Раздел VI. Проект договора.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
г. Тверь                                                                                                       « ___ » ______  2015 г.
 
Государственное автономное учреждение Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чудиной Ольги Николаевны действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011г., № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола №____  от «___» _____ 2015  года, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
1.      Предмет договора
 
1.1. Предметом договора является выполнение Подрядчиком работ по замене оконных блоков, согласно техническому заданию (Приложение 1)  на 2,3,4 этажах в кабинетах: 421; 422; 423; 424; 425; 426; 429; 430; 431; 428; 432; 334; 336; 206; 218; 202; 208, расположенных по адресу: 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, для нужд государственного автономного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» в 2015 г.
1.2. Подрядчик осуществляет выполнение работ за счет собственных средств.
1.3. Подрядчик не имеет право самостоятельно изменять виды и объем работ, любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условия договора.
2. Место, срок выполнения работ
2.1. Место выполнения работ: Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова,  д.7.
2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения договора, окончание «___» _____  2015 г. Работы должны быть сданы Заказчику Подрядчиком «  »       2015 года включительно. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.
2.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, действующими государственными стандартами в области строительства (ГОСТ и СНиП), а также отвечать требованиям техническим регламентов, также техническим и специальным требованиям качества. Используемые при выполнении работ оборудование и материалы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, противопожарным нормативам. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия.
2.4. Никакие разногласия или споры коммерческого характера, возникшие между Заказчиком и Подрядчиком, не могут служить основанием для приостановки выполнения работ по настоящему договору.
2.5. Результаты выполненных работ  передаются Заказчику по акту приемки выполненных работ по форме КС-2 в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
 
3. Цена договора и порядок расчетов
 
3.1. Цена договора составляет__________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Цена договора является неизменной на весь период действия договора и включает в себя все налоги, сборы, все затраты, связанные с выполнением работ в полном объеме, использованием оборудования и материалов Подрядчика, средств механизации, затраты на «временные здания и сооружения», страхование, другие обязательные платежи и иные расходы, в т.ч. погрузка и вывоз строительного мусора, обеспечение на время проведения работ за счет собственных средств Подрядчика ежедневную доставку работников на объект и с объекта, а также любые другие расходы Подрядчика по настоящему договору, пересмотру и индексации не подлежит.
3.3. Финансирование работ по настоящему договору осуществляется за счет бюджета Тверской области на 2015 год.
3.4. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2  и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры после завершения работ в полном объеме и предоставления документов, подтверждающих выполнение работ в течение 10 рабочих дней путем перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий договора, не оплачиваются Заказчиком до устранения нарушений.
4. Обязанности  и права Подрядчика
 
Подрядчик обязан:
4.1. На момент заключения договора за свой счет составить смету в соответствии с ценой договора, план – график выполнения работ с указанием сроков  и утвердить их у Заказчика.
4.2. Выполнить все работы в полном объеме, качественно и в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему своими силами, оборудованием и материалами, и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2  и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4.3. Поставить все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инструменты своими силами. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит риск его случайной утраты и случайного повреждения до момента сдачи объекта в эксплуатацию.
4.4. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.
4.5. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструмента и другого имущества от начала работ до их окончания и приемки Заказчиком выполненных работ, а в случае причинения ущерба, утраты материалов или порчи работ, по любой причине Подрядчик обязан за свой счет приобрести материалы, исправить и устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершению отвечали требованиям настоящего договора.
4.6. Производить работы в полном соответствии с условиями договора, техническим заданием  Заказчика, сметной документацией и строительными нормами и правилами.
4.7. Обеспечить в период выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда, противопожарные мероприятия, меры по охране окружающей среды. В течение 2 (двух) дней со дня окончания работ завершить вывоз принадлежащих ему оборудования, инструментов, приборов, инвентаря и возведенных им временных сооружений.
4.8. Выполнять работы из своих материалов, своими силами, механизмами, инструментами. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставляет ему эти документы. Все оборудование и изделия должны быть промышленного производства, новое  и удовлетворять требованиям ГОСТа и иметь сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности.
4.9. Обеспечивать своевременную ежедневную уборку помещений от строительного мусора.
4.10. Обеспечить до сдачи объекта в эксплуатацию уборку помещений и прилегающих территорий от строительного мусора, произвести другие аналогичные работы.
4.11. Обеспечить на время проведения работ за счет собственных средств ежедневную доставку работников на объект и с объекта.
Подрядчик имеет право:
4.12.Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ.
4.13. Досрочно закончить работы с согласия Заказчика.
4.14. На оплату выполненных по договору и принятых Заказчиком работ на условиях, предусмотренных настоящим договором.
5. Обязанности  и права Заказчика
 
Заказчик обязан:
5.1. Осуществлять контроль за соответствием объемов, качеством выполняемых работ
5.2. Произвести приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном договором.
5.3. В случае обнаружения недостатков при выполнении работ назначить срок устранения и дату повторной приемки выполненных работ.
5.4. В случае выявления несоответствия результата работ условиям договора представить Подрядчику мотивировочный отказ от подписания акта приемке выполненных работ по форме КС-2.
5.5. Предоставить Подрядчику технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
5.6. Обеспечить приемку (при отсутствии мотивировочных возражений) и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Заказчик имеет право:
5.7. Требовать безвозмездно устранения недостатков, если работы выполнены  с отступлением от условий договора.
5.8. Задержать Подрядчику оплату выполненных работ в случае не устранения выявленных дефектов в работе, предъявленной к оплате до устранения дефектов.
5.9. На беспрепятственный доступ  ко всем видам выполняемых работ в течение всего периода ремонта.
 
6. Организация производства работ
 
6.1. Все основные и сопутствующие работы производятся из материалов Подрядчика.
6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены  Работ обязан в согласованный письменно срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.3. Обеспечение общего порядка на объекте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.
6.4. Подрядчик должен принять все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения имущества и территории Заказчика, третьим лицам, различным системам, находящимся в месте выполнения работ по договору. Устранение нанесенного ущерба или повреждения осуществляется за счет Подрядчика до подписания акта о приемке выполненных работ.
6.5. Заказчик не предоставляет складские помещения под используемые оборудование и материалы.
 
7. Приемка выполненных работ
 
7.1. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, путем подписания Сторонами акта о приеме выполненных работ по форме КС-2. в соответствии с установленным порядком, действующим на дату  подписания договора.
7.2. До сдачи объектов Подрядчик несет ответственность за риск их случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.3. Все скрытые работы должны своевременно сдаваться Заказчику с оформлением соответствующих актов.
7.4. При приемке выполненных работ Стороны подписывают акты приемки выполненных работ, передаются все акты на скрытые работы и другая документация, предусмотренная условиями договора.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает независимую квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд Тверской области по данному вопросу.
 
8. Гарантийные обязательства
 
8.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном  Техническим заданием (Приложение № 1) к договору;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в  период гарантийной эксплуатации объектов;
8.2. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы  при условии постоянной деятельности объекта составляет 50 (пятьдесят) месяцев от даты подписания акта и приеме выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик, по требования Заказчика, обязуется исправить все выявленные недостатки за свой счет в течение 30 дней от даты получения уведомления от Заказчика об устранении недостатков и дефектов. Гарантийный срок распространяется на все виды работ.
8.3. Если в процессе выполнения работ либо гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют представленным Подрядчиком сертификатам качества, а также образцам, согласованным с Заказчиком в соответствии с настоящим договором, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в течение 30 дней от даты получения уведомления от Заказчика об устранении недостатков и дефектов.
8.4. Гарантийный период непрерывной эксплуатации на все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее чем у завода-изготовителя соответствующих материалов и оборудования с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
 
9. Ответственность Сторон
 
9.1. Подрядчик уплачивает Заказчику:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по своей вине неустойку  в размере одной сотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
- за задержку устранения дефектов в выполненных работах в установленные сроки, в размере одной сотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работ осуществляется в соответствии с нормами ГК РФ.
9.2. Заказчик уплачивает Подрядчику:
- неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки оплаты выполненных работ.
9.3. Уплата финансовых санкций, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от своих обязательств по настоящему договору.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятеже, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, и если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение договора.
9.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
 
10. Разрешение споров и расторжение договора
 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат решению в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.4. При досрочном расторжении договора Заказчик обязан оплатить Подрядчику все фактически выполненные работы и принятые Заказчиком на момент расторжения договора работы.
11. Вступление настоящего договора в силу
11.1. Данный договор, вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»___________2015 г.
11.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.
11.3. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью:
1) Приложение № 1 – Техническое задание;
2) Приложение № 2 – Смета работ;
3) Приложение №3 – План график выполнения работ.
11.4. Изменения и дополнения в договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
11.5. В случае перемены Заказчика или изменения его наименования права и обязанности по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.6. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, преобразования или присоединения.
11.7. В случае изменения реквизитов Сторон Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме.
Действия, совершенные по старым реквизитам до получения уведомления об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.
 
16. Реквизиты и подписи Сторон
 
Исполнитель:
 
 
 
 
 
 
____________________/_____________/
М.П.
 
Заказчик:
ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» 
(л/с 30001041850) в Министерстве финансов Тверской области
Юридический адрес:170100 г. Тверь, ул. Вагжанова , 7
р/с 40601810700003000001 Отделение Тверь, г. Тверь
БИК 042809001
ИНН 6903040213; КПП 695001001
 
Генеральный директор
 
_____________________ О.Н. Чудина
М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1 к договору
от  ________2015 г.  №_____
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение  работ по замене оконных блоков на 2,3,4 этажах в кабинетах: 421; 422; 423; 424; 425; 426; 429; 430; 431; 428; 432; 334; 336; 206; 218; 202; 208, ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» расположенных по адресу: индекс 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7,  из материалов подрядчика.
Описание технического состояния объекта: Здание по адресу: индекс 170001, г. Тверь, Тверская область, ул. Вагжанова, д.7. Конструкция капитальная. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты. Этажей – 5.
 
1. Описание выполняемых работ
 
Комплекс работ включает  в себя: 
- выезд замерщика, для уточнения размеров;
- демонтаж старых металлических оконных блоков – 30 шт.;
            - изготовление пластиковых окон в соответствии с требованиями к товару, 
              установленными настоящим Техническим заданием 30 шт.;
- доставка пластиковых окон (блоков) до места установки;
            - установка пластиковых окон (блоков);
- установка оцинкованных отливов;
- установка пластиковых подоконников;
- оштукатуривание поверхностей оконных откосов по кирпичной кладке, бетону и
   камню криволинейных;
- отделку откосов производить с использованием декоративных уголков 40х40 мм.
- оштукатуривание и шпатлевание мест разрушения  оконных проемов  и 
   подоконников после установки пластиковых окон;
- уборка и затаривание мусора в мешки;
- вывоз мусора.
Размеры оконных блоков указаны на основании предварительных замеров, произведённых Заказчиком. При выполнении работ, подрядчику необходимо самостоятельно произвести все необходимые замеры для заказа и установки оконных блоков.
Требования к наименованию, количеству, качеству и техническим характеристикам товара, указаны в таблице:
 
 
Окно ПВХ
 
 
Описание: Image00001.jpg
 
 Профиль:
 SCHTERN 58мм или аналог
 
 
 
 Цвет:
 Белый
 
 
 
 Заполнение:
 4-16-4
 
 
 
 Фурнитура:
 Winkhaus SCHTERN или аналог
 
 
 
 Размеры:
 1840*1830 мм.
 
 
 
 Количество:
 30 шт.
 
 
 
 Площадь изделия:
 3,37 кв. м.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
 
 
Наименование
Кол-во
Размер
 
 
 
Подставочный профиль SCHTERN 58 или аналог
30
1840
 
 
 
Москитная сетка бел.
30
550*1170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОПОЛНЕНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ:
 
 
Наименование
Кол-во
Размер
 
 
 
Отлив белый
30
150*2100
 
 
 
Откос 10 мм в комплекте
90
600*2100
 
 
 
Внутренняя параизоляционная лента 100х1,5мм (12м)
1
220000
 
 
 
Наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента 100мм (25м) 
1
55000
 
 
 
Лента ПСУЛ (10м рулон)
17
 
 
 
 
Подоконник SCHTERN 600 мм белый
30
2100
 
 
 
торцевые накладки для подоконника SCHTERN бел.
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтаж оконных блоков должен выполняться с паро–гидроизоляцией (внешние швы заделать предварительно сжатой уплотнительной лентой, с последующей защитой паропроницаемой мастикой для наружных швов). Все притворы окон должны содержать уплотнительные прокладки из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Цвет оконных блоков белый в соответствии с существующей окраской оконных  блоков здания.
Оконные блоки выполнить в соответствии с ГОСТ 30777-2001«Устройства откидные,  поворотно–откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия», с приложением инструкции  по монтажу, эксплуатации  и техническому обслуживанию.
Установку водоотлива  выполнять в штробах наружных откосов с последующей заделкой  паропроницаемой мастикой для наружных швов, под отливы установить шумогасящую прокладку, уклон водоотлива от оконного блока не менее 100.
 
2. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):
Работы по замене деревянных оконных рам,  на пластиковые окна из ПВХ изготовленные из материалов подрядчика, в рамках о ремонта здания для нужд Государственного автономного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» «Работы» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными  нормами и правилами: ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных блоков к стеновым проемам. Общие характеристики», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования  к жилым зданиям и помещениям», СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СниП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СниП 41-01-2001 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с товаром (пластиковыми окнами, подоконниками, фурнитурой, отливами и материалами для гидроизоляции), предусмотренные действующими нормативными актами:
- сертификат соответствия на стеклопакеты  строительного назначения морозостойкого исполнения;
-  основные показатели и результаты сертификационных испытаний стеклопакетов  общестроительного назначения морозостойкого исполнения;
-  санитарно-эпидемиологическое заключение на профили поливинилхлоридные для оконных блоков, подоконники, отливы, фурнитуру и материалы для гидроизоляции с гигиеническими характеристиками;
-  технический регламент о требованиях пожарной безопасности на стеклопакеты  строительного назначения морозостойкого исполнения, подоконники.
3. Требования к качеству, техническим характеристикам и материалам, используемого подрядчиком:
3.1. При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
3.2. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
3.3. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции и т.п.), краткое описание способа и области применения оборудования, материалов, другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.
3.4. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.
3.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора ремонтных работ.
3.6. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
3.7. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.
3.8. Строительные отходы утилизируются в установленном порядке Подрядчиком работ.
Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:
- ответственность за безопасное проведение работ несет подрядчик;
- подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте;
- весь персонал подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по ТБ в установленном порядке;
- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда).
При выполнении Работ подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.
4. Требования к товару:
Пластиковое окно из ПВХ:
 Блок оконный ПВХ (1840*1830 мм.)  в количестве - 30 шт.
            Таблица применяемых материалов
Наименование
Характеристики
Соответствие
стандартам
Оконный
профиль
Однокамерный стеклопакет (4М1-16-4М1), трехкамерный поливинилхлоридный  оконный профиль. Цвет белый, поверхность качественная, гладкая. Теплоизоляция - 0,63 м2 °С/Вт, звукоизоляция - 4 класс по Европейским стандартам VDI 2719, группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2. Ширина камеры армирования 35 мм. Системная глубина –  не менее 58 мм. Профиль имеет предкамеры, расположенные снаружи и внутри, что обеспечивает оптимальную теплозащиту. Профиль экологически чист.
ГОСТ 30673-99; ГОСТ 30674-99; ГОСТ 23166-99; СНиП 23-03-2003; СанПин 2.1.2.729-99; ISO 9001
Фурнитура
Должна обеспечивать легкое открывание и закрывание окна. Изготовлена из качественных и долговечных материалов.
ГОСТ 30777-2001; ГОСТ 538-2001
Уплотнитель
Двухконтурный уплотнитель из эластомерных материалов. 2 контура уплотнения предотвращают потери тепла, задерживают пыль и влагу.
ГОСТ 30778-2001
Стеклопакет
Стеклопакет однокамерный  для остекления оконных блоков. Имеет ровные кромки и целые углы, герметичен.
Общая глубина герметизирующего слоя - не мене 9 мм.
Коэффициент направленного пропускания света - не менее 75%
Содержание газа в межстекольном объеме – не менее 90% по объему
Точка росы внутри стеклопакета – не выше 45°С
Звукоизолирующая способность – не менее 34 дБ
Эффективность влагопоглотителя – не менее 35°С
Сопротивление теплопередаче – не менее 0,58 м2 °С/Вт
ГОСТ 24866-99
Откосы
Панели стеновые пластиковые трехслойные с утеплителем (толщина 10 мм) белого цвета для изготовления откосов.
       ISO 9001
Подоконник
Пластиковый подоконник – цвет белый согласовывается с Заказчиком.
ISO 9001
Декоративный уголок
Пластиковый уголок белого цвета (40 х 40 мм) для отделки откосов.
ISO 9001
5. Требования по срокам и объему гарантии качества по результатам работ.
5.1. Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет не менее 50 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
5.3. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.
5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Тверской области.
5.5. Работы должны быть сданы заказчику подрядчиком «__» _________  2015 года включительно. Указанная дата является исходной для определения  имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.
 
6. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:
6.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой и календарным планом.
6.2. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику накладные на товар, акты о приемке выполненных работ.
6.3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в государственном контракте.
 
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь»
 
 
 
       _______________________ О.Н. Чудина
          М.П.
 
 
 
 
 
__________: _____________ (________________)
             М.П
 
 
Приложение № 2 к договору от ______ 2015 г.   № ______
 
СМЕТА РАБОТ
на выполнение  работ по замене оконных блоков на 2,3,4 этажах в кабинетах: 421; 422; 423; 424; 425; 426; 429; 430; 431; 428; 432; 334; 336; 206; 218; 202; 208, для нужд государственного автономного учреждения Тверской области
«Редакция газеты «Тверская жизнь»
 
п/п
Наименование работ
и затрат
Един.
изм.
Кол-во
Стоимость единицы,
руб.
Общая стоимость,
руб.
Затраты труда рабочих,
чел/час
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь»
 
 
 
       _______________________ О.Н. Чудина
          М.П.
 
 
 
 
 
__________: _____________ (________________)
             М.П
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 к договору от ______ 2015 г.   № ______
 
План - график
на выполнение  работ по замене оконных блоков на 2,3,4 этажах в кабинетах: 421; 422; 423; 424; 425; 426; 429; 430; 431; 428; 432; 334; 336; 206; 218; 202; 208, для нужд государственного автономного учреждения Тверской области
«Редакция газеты «Тверская жизнь»
 
п/п
Наименование работ
 
Начало работ
Окончание работ
Примечание
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь»
 
 
 
       _______________________ О.Н. Чудина
          М.П.
 
 
 
 
 
__________: _____________ (________________)
             М.П
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
 
1.1               
представляемых для участия в открытом конкурсе
на _________ [указать наименование предмета конкурса].
Реестровый номер открытого конкурса №_________
 
№№ п\п
Наименование
№ страницы
с__ по ___
Кол-во
листов
1.                 1
 
 
 
2.                  
 
 
 
3.                  
 
 
 
4.                  
 
 
 
5.                  
 
 
 
6.                  
 
 
 
7.                  
 
 
 
8.                  
 
 
 
9.                  
 
 
 
10.              
 
 
 
Общее количество листов:
 
__________
 
 
Участник открытого конкурса
(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)
 
 
 
2.                   
3.                  Приложение №2
 
Кому: Государственное автономное учреждение Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь»
Адрес для отправки почтой: индекс 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова,  д.7
Адрес для доставки курьером: индекс 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова,  д.7,  каб. 421(ведущий юрисконсульт).
_____________ № ______________
               (дата)                        (номер исх.)
4.                  Фирменное наименование (наименование) участника открытого конкурса: _____________
Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________
Организационно-правовая форма (для юридического лица): __________________________
5.                  Почтовый адрес (для юридического лица): ________________________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): ____________________________________________________________
Номер контактного телефона: ___________________________________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Реестровый номер открытого конкурса №_________
на право заключения договорана [указывается предмет договора]
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты___________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, ____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя- для юридических лиц;   либо представителя по доверенности  для  юридического лица и физического лица)
5.1.1        сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы на условиях и в соответствии с  техническим  предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на общую сумму
____________________________________________________________________________
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы,  будут в любом случае выполнены,  в полном соответствии с «Потребностью заказчика в  выполнении работ, оказании услуг» (Приложение конкурсной документации) в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор с ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» и  выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
5.1.2        5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
5.1.3            _________________________________________________________________________________________________                                                                                            
5.1.4            (наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
5.1.5        не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, а также, что отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи настоящей заявки на участие в открытом конкурсе не принято.
6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
  7. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует  до  «____»_______________года.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на
 
страницах.
Настоящая Конкурсная заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1.    Анкета участника (приложение №1) – на ___л;
2.    Коммерческое предложение (Приложение № 4)— на ____ л;
3.    Продолжительность работы на рынке (приложение № 5) — на ____ л;
4.    Сведения об опыте работы (приложение № 6)  — на ____ л;
5.    Документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям (перечислить) — на ____ л.;
6.    Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным требованиям — на ____ л.
7.    Проект договора, смета, план-график выполнения работ.
 
Участник открытого конкурса
(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                 (подпись, печать)
 
 
 
 
6.                   Приложение №3
Анкета Участника конкурса
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
№ п/п
Наименование
Сведения об Участнике конкурса
(заполняется Участником конкурса)
1.       
Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника конкурса
 
2.       
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
 
3.       
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
 
4.       
ИНН Участника конкурса
КПП Участника конкурса
ОГРН Участника конкурса
 
5.       
Юридический адрес
 
6.       
Почтовый адрес
 
7.       
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
 
8.       
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
 
9.       
Телефоны Участника конкурса (с указанием кода города)
 
10.  
Факс Участника конкурса (с указанием кода города)
 
11.  
Адрес электронной почты Участника конкурса
 
12.  
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника конкурса, с указанием должности и контактного телефона
 
13.  
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника конкурса с указанием должности и контактного телефона
 
 
Участник открытого конкурса
(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)
 
Приложение № 4
от «____»_____________ г. №__________
Коммерческое предложение
Наименование  Участника конкурса: _________________________________
Таблица-1. Расчет стоимости поставляемых материалов
№ п/п
Наименование продукции
Производитель, страна происхождения
Ед. изм.
Кол-во в ед. изм.
Цена единицы, руб. с НДС
Общая цена, руб. с НДС
1.       
 
 
 
 
 
 
2.       
 
 
 
 
 
 
3.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО
х
х
х
 
 
Таблица-2. Расчет стоимости выполнения работ с учетом дополнительных услуг
№ п/п
Наименование статьи расходов
Стоимость, руб. с НДС
1.       
Стоимость продукции (итого таблицы-1)
 
2.       
Стоимость выполняемых работ
 
3.       
и т.д.
 
 
 
 
 
ИТОГО (1 + 2 + …)
 
 
Таблица-3. Прочие коммерческие условия выполнения работ
№ п/п
Наименование
Значение
1.       
Срок начала выполнения работ
 
2.       
Срок завершения выполненных работ
 
3.       
График поставки материалов
 
4.       
Гарантийный срок
 
5.       
и т.д.
 
 
 
 
 
Участник открытого конкурса
(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)
Инструкции по заполнению
1.      Участник конкурса указывает свое фирменное наименование.
2.      В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям разделов  «Техническое задание». 
3.      В таблице-2 приводится расчет стоимости выполнения работ. При этом в графе 1 таблицы-2 указывается общая стоимость продукции из таблицы-1 (графа «ИТОГО»).
4.      В таблице-3 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника конкурса.
5.      Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.                                                                                                                                                                     Приложение № 5
 
Квалификация участника
 
№ п/п
Наименование организации
Количество договоров
1.       
 
 
2.       
 
 
3.       
 
 
 
 
 
 
Приложение:  копии  __________договоров, на  ________листах.
Участник открытого конкурса
(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 6

Продолжительность работы на рынке
 
 
№ п/п
Наименование организации
Дата регистрации организации
4.       
 
 
5.       
 
 
6.       
 
 
 
 
 
 
Участник открытого конкурса
(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)
 
 
 
 
 
 
Приложение №7
 
 
Сведения об опыте работы
Наименование  Участника конкурса: _________________________________
 
В этой форме приведены сведения об исполненных или исполняемых аналогичных контрактах.
 
п/п
Годы
Наименование исполненных или исполняемых аналогичных контрактов
Получатель по контракту
(наименование, адрес, телефон, факс)
Начало исполнения контракта
Окончание исполнения контракта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение:  копии  __________договоров, на  ________листах.
 
Участник открытого конкурса
(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)
 
Инструкции по заполнению
1.      Участник конкурса указывает свое фирменное наименование
2.      В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям.
3.      Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
4.      Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
 
8.                   
 
 
 
9.                  Приложение № 8
10.               
Гарантийный срок выполненных работ
№ п/п
Наименование организации
Гарантийный срок выполненных работ, лет
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
Участник открытого конкурса
(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.              Приложение № 9
 
12.              ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА  УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
 
 
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____
город
__________________________________________________________________________
                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
            Юридическое лицо – участник закупки:
_____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________ доверяет _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан __________________  «____» _____________
12.1.1     
12.1.2    представлять интересы _________________________________________________________
12.1.3                                       (наименование организации)
12.1.4    на конкурсах, проводимых ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь».
12.1.5                В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
12.1.6     
12.1.7    Подпись _____________________________       ________________________ удостоверяем.
12.1.8                                                             (Ф.И.О. удостоверяемого)                                      (Подпись удостоверяемого)
12.1.9     
12.1.10                       Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.
12.1.11                        
12.1.12                       Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )
12.1.13                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)
12.1.14                       М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор: www.tverlife.ru
317

Возврат к списку

В Твери названы имена лучших молодых поэтов России
Во вторник Тверь стала литературным центром всей нашей огромной страны: во Всемирный день поэзии в столице Верхневолжья подвели итоги Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», учрежденного поэтом Андреем Дементьевым. Награждение победителей проходило в единственном в России Тверском Доме поэзии.
22.03.201721:38
Больше фоторепортажей
 
Этот уникальный проект наша газета и областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького проводят при поддержке Правительства Тверской области. 
22.10.201604:07
Больше видео

Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Новости муниципалитетов
Письмо в редакцию